Lieferbedingungen

1.
Definitionen
1.1. Im Rahmen dieser allgemeinen Lieferbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
Verkäufer: die private Gesellschaft mit beschränkter Haftung Solines BV Tubes & Steel in Moerdijk;
Käufer: die Partei, die mit dem Verkäufer einen Kaufvertrag, eine Abtretung, einen Werkvertrag oder einen anderen Vertrag abschließt oder beabsichtigt.

2.
Geltungsbereich
2.1. Diese allgemeinen Lieferbedingungen gelten für alle Angebote, Bestellungen und Vereinbarungen mit dem Verkäufer.
Abweichungen von diesen allgemeinen Lieferbedingungen können nur schriftlich vereinbart werden.
2.2. Eine Abweichung von diesen schriftlich vereinbarten allgemeinen Lieferbedingungen bedeutet nicht, dass der Käufer ausschließlich auf andere Bedingungen verweist.
2.3. Die Annahme einer Bestellung des Käufers durch den Verkäufer bedeutet keine Zustimmung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers.

3.
Preise und Angebote.
3.1. Alle Preise und Angebote sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde.
Der Verkäufer kann Angebote jederzeit widerrufen, sofern sie vom Käufer nicht schriftlich angenommen wurden.
3.2. Alle Angebote gelten für den im Angebot angegebenen Zeitraum. Wenn keine Frist angegeben ist, gilt das Angebot für zwanzig Werktage. Ein Angebot kann vom Verkäufer durch eine schriftliche Mitteilung an den Käufer verlängert werden. Die Verlängerung der Ausschreibungsfrist beträgt 20 Arbeitstage, sofern nichts anderes vereinbart ist.
3.3. Ergänzungen und Änderungen sowie weitere Vereinbarungen über die vereinbarte Abtretung gelten nur, wenn sie schriftlich vereinbart wurden.
3.4. Die Preise des Verkäufers verstehen sich exklusive Umsatzsteuer und anderer Abgaben oder Steuern, die vom Staat geschuldet werden, und werden auf der Grundlage des Werks bzw. des Lagers des Verkäufers festgelegt.
3.5. Der Verkäufer ist berechtigt, die vereinbarten Preise nach Vertragsschluss zu ändern, wenn Einflussfaktoren auf die Preispreise Anlass geben.
3.6. Von der niederländischen Regierung erhobene oder erhobene Steuern, Einfuhrzölle, Abgaben oder andere Abgaben auf Baustoffe/Transport, die nach Angebot oder Vertragsschluss eingeführt, vermindert oder erhöht wurden, werden weitergegeben.

4.
Zustandekommen des Vertrages
4.1. Bestellungen und Aufträge werden vom Verkäufer nur angenommen und sind für ihn verbindlich, wenn er sie schriftlich bestätigt hat.
4.2. Das Risiko von Ungenauigkeiten und/oder Fehlern in nicht schriftlich bestätigten Bestellungen und Bestellungen liegt ausschließlich beim Käufer.
4.3. Wenn der Käufer eine Menge an Material ohne Angabe von Spezifikationen beim Verkäufer bestellt, muss der Käufer, nachdem der Verkäufer die Bestellung bestätigt hat, diese Materialien innerhalb von vierzehn Tagen oder innerhalb einer anderen vom Verkäufer gesetzten Frist angeben. Wenn der Käufer dies nicht tut, hat der Verkäufer das Recht, die Bestellung ohne weitere Ankündigung zu stornieren, unbeschadet seines Rechts auf vollständige Entschädigung gemäß dem Gesetz. Umfasst die Spezifikation mehr als die Bestätigung des Verkäufers, gibt dieser Verkäufer das Recht, das Verbleibende nicht zu liefern oder ein neues Angebot zu unterbreiten und eine neue Vereinbarung für das Verbleibende zu treffen.
4.4. Wenn die Transaktion zwischen den Parteien mit zwei oder mehreren (juristischen) Personen stattfindet, haftet jede von ihnen gesamtschuldnerisch für die vollständige Zahlung, einschließlich Zinsen und Kosten unter diesen Bedingungen, der Bestellung oder Bestellung, die von einer von ihnen erteilt wurde.

5.
Aussetzungsrecht
5.1. Auf erstes Verlangen des Verkäufers ist der Käufer, selbst wenn der Vertrag bereits teilweise erfüllt wurde, verpflichtet, die Sicherheit des Verkäufers im Zusammenhang mit der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Käufers zu gewährleisten.
In Ermangelung einer ausreichenden Sicherheit hat der Verkäufer nach Vorladung und Inverzugsetzung das Recht, die Ausführung des Vertrages auszusetzen oder den Vertrag durch schriftliche Mitteilung ganz oder teilweise aufzulösen, ohne dass ein gerichtliches Eingreifen erforderlich ist.
5.2. Unbeschadet des Anspruchs des Verkäufers auf Schadensersatz, gilt bei Auflösung oder Suspendierung gemäß dem vorstehenden Absatz:
a. Der Käufer ermächtigt den Verkäufer unwiderruflich, tatsächlich alle im Besitz des Käufers befindlichen und vom Verkäufer gelieferten Waren unbedingt in Besitz zu nehmen und zu diesem Zweck Betriebsgelände, Gebäude und Baustellen zu betreten. Der Käufer ist verpflichtet, auf erstes Anfordern dem Verkäufer anzuweisen, wo sich die gelieferte Ware befindet;
b. Soweit der Vertrag nicht aufgelöst wurde, muss der Käufer den Preis der bereits gelieferten Waren sofort nach Erhalt des in Absatz 1 dieses Artikels genannten Sicherheitsantrags zahlen;
c. Soweit der Vertrag noch nicht erfüllt ist, ist der Käufer verpflichtet, die noch zu liefernden Gegenstände vor der Lieferung an den Verkäufer zu zahlen, unabhängig von den vertraglich festgelegten Zahlungsbedingungen.

6.
Lieferungen
6.1. Der Lieferort gilt unabhängig davon, ob frachtfrei, fob, cif oder unter anderen ähnlichen oder ähnlichen Bedingungen verkauft wurde, als der Ort, an dem die Materialien des Schiffes, Wagens, Autos oder anderer Transportmittel mit dem Bestimmungsort verladen werden, wie vom Verkäufer mit dem Käufer vereinbart.
6.2. Wenn in Bezug auf den Transport nichts vereinbart wurde und der Käufer den Transport nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, ist der Ort der Lieferung der Ort, an dem sich das Material zum Zeitpunkt des Verkaufs befindet.
6.3. Wenn der Transport der verkauften Waren vom oder für den Verkäufer vereinbart worden ist, wird die Ware so nahe am Bestimmungsort geliefert, wie das von ihm verwendete Transportmittel nach seiner Auffassung ohne Einwände von sich aus kommen kann.
6.4. Bei Lieferung ab Werk oder ab Lager “zweiter Wahl”, “herabgestufter” und/oder gebrauchter Materialien gelten diese als an die Fabrik oder das Lager des Käufers geliefert und schließlich von Ihm in Bezug auf Menge, Beschaffenheit, Abmessungen und Gewicht akzeptiert, unabhängig davon, ob sie vom Käufer geprüft wurden.
6.5. Falls der Käufer das Material nicht abholt oder entgegennimmt, ist der Verkäufer berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung als aufgelöst zu betrachten oder die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern und den vollen Kaufpreis zu fordern, unbeschadet seines Rechts auf volle Entschädigung nach dem Gesetz.
6.6. Können Materialien, die aufgrund von Umständen unabhängig vom Willen des Verkäufers zur Auslieferung bereit sind, nicht an den Bestimmungsort transportiert werden, ist der Verkäufer berechtigt, diese Gegenstände auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern und den vollen Kaufpreis zu fordern.
6.7. Bei Inlandstransporten durch den Verkäufer oder im Auftrag des Verkäufers ist das Transportrisiko (ohne Belästigung) von ihm versichert, sofern nicht ausdrücklich mit dem Käufer etwas anderes vereinbart wurde. Der Verkäufer haftet niemals für Vertragsverletzungen des vom Verkäufer beauftragten Beförderers, auch nicht, wenn der Beförderer selbst haftbar gemacht wurde. Der Verkäufer ist gegenüber dem Käufer vollständig entlastet, wenn er dem Käufer irgendwelche Rechte gegenüber dem Beförderer überträgt.
6.8. Die vom Verkäufer gelieferten Verpackungen und Verpackungsmaterialien gehen zu Lasten und auf Risiko des Käufers. Verpackungen und Verpackungsmaterialien können nicht zurückgegeben werden.

7.
Lieferfristen
7.1. Die Lieferfristen, die der Verkäufer mit dem Käufer vereinbart, sind keine Ausschlussfristen, so dass kein Verzug nach Ablauf dieser Fristen erfolgt.
7.2. Der Käufer ist berechtigt, dem Verkäufer eine weitere Frist per Einschreiben zu setzen.

8.
Teillieferung
8.1. Wenn ein Teil einer Bestellung fertig ist, ist der Verkäufer berechtigt, diesen Teil zu liefern oder zu warten, bis die gesamte Bestellung fertig ist. Wenn der Verkäufer einen Teil liefert, ist er auch berechtigt, diesen Teil in Rechnung zu stellen.

9.
Grundlage Lieferung
9.1. Als Grundlage für die Zahlungsverpflichtung oder Lieferung gelten bei Lieferung ab Werk die vom Werk ermittelten Gewichte und bei Lieferung ab Lager die auf der Wiegebrücke des Verkäufers oder auf einer von diesem gewählten anderen Wiegebrücke ermittelten Gewichte.

10.
Auftragsänderungen
10.1. Bei Änderungen der Bestellung oder der auf Wunsch des Käufers nach Vertragsabschluss vorgenommenen Zeichnungen, die für den Verkäufer mehr Arbeit zur Folge haben, als aufgrund der ursprünglichen Bestellung oder der Zeichnungen erforderlich gewesen wäre, entstehen dem Käufer zusätzliche Kosten zu dem für den Verkäufer geltenden Stundensatz erhoben wird, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 3.

11.
Zahlung
11.1. Die Zahlung hat innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungsdatum zu erfolgen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
11.2. Der Käufer kann sich nur dann auf Aufrechnung oder Schadensersatz berufen, wenn seine Forderung vom Verkäufer anerkannt wird.

12.
Nichtzahlung
12.1. Bei nicht (rechtzeitiger) Zahlung ist der Verkäufer berechtigt, auf den ausstehenden Rechnungsbetrag monatlich 1% oder den gesetzlichen Zinssatz zu berechnen, wenn dieser ab Rechnungsdatum mehr als 12% pro Jahr beträgt.
Dem Verkäufer stehen dann auch vom Käufer alle entstandenen Kosten zu im
Zusammenhang mit dem Einzug der vom Käufer gegenüber dem Verkäufer geschuldeten Beträge – sowohl „gerichtlich als auch außergerichtlich“, einschließlich der Kosten, die die Liquidation durch das Gericht übersteigen.
12.2. Außergerichtliche Kosten trägt der Käufer in jedem Fall, in dem sich der Verkäufer für den Einzug der Hilfeleistung eines Dritten versichert hat, und zwar ab dem Datum, an dem der Verkäufer diesen Dritten zur Einziehung bestellt hat. Es wird angenommen, dass diese außergerichtlichen Kosten auf 15% des ausstehenden Kapitalbetrags, mindestens jedoch 75,00 €, festgesetzt sind.
Zu den außergerichtlichen Kosten zählen auch die Kosten eines möglichen Insolvenzantrags, die auch anfallen, wenn die Forderung des Verkäufers vor oder während des Konkursantrags bezahlt wird.
12.3. Vom Käufer geleistete Zahlungen, nachdem Zinsen, Kosten und Kosten aufgrund dieses Artikels von ihm verlangt worden sind, werden in erster Linie von den (außergerichtlichen und gerichtlichen) Kosten, dann von den Zinsen und schließlich von der Hauptsumme abgezogen.
Kommt der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer, gleich aus welchem Grund, sofort fällig.

13.
Inspektion
13.1. Der Käufer ist berechtigt, Materialien inspizieren zu lassen. Die Prüfung erfolgt in Abhängigkeit davon, ob die Lieferung ab Werk oder ab Lager geliefert wird, entweder im Ursprungswerk oder in den eigenen Lagerbeständen des Verkäufers in üblicher Weise von einer oder mehreren Personen, die von den Parteien einvernehmlich bestellt werden.
13.2. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, gehen alle mit der Inspektion verbundenen Kosten zu Lasten des Käufers.
13.3. Wenn der Käufer, nachdem er informiert wurde, dass und in welcher Art und Weise die Prüfung erfolgen kann, die Prüfung nicht innerhalb der vom Verkäufer gesetzten Frist durchführt, gelten die Materialien als zugelassen.

14.
Garantie
14.1 Der Verkäufer garantiert die Zuverlässigkeit der von ihm verkauften und gelieferten Materialien erster Wahl, vorausgesetzt, dass die Materialien in jedem Fall eine solche Abweichung aufweisen können, die im Rahmen des betreffenden Handels oder gegebenenfalls im Rahmen des Handels üblich ist. Grenzwerte der DIN- und EURO-Normen sind zulässig.
14.2 Alle Angaben zu Gewichten, Größen, Eigenschaften usw. sind ungefähr.
14.3 Es wird davon ausgegangen, dass der Verkäufer seine Gewährleistungspflicht erfüllt hat, wenn er das fehlerhafte Material ersetzt hat, ohne dafür den Käufer in Rechnung stellen zu müssen.

15.
Reklamationen
15.1. Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Lieferung auf Abweichungen vom Vereinbarten zu prüfen.
15.2. Reklamationen müssen schriftlich per Einschreiben und ordnungsgemäß an den Verkäufer, jedoch spätestens 14 Tage nach Lieferung oder nach Entdeckung des Mangels, gerichtet werden.
Nach Ablauf dieser Frist wird die gelieferte Ware vom Käufer unwiderruflich angenommen und ist sein Reklamationsrecht abgelaufen.
15.3. Verarbeitete Ware gilt als akzeptiert.
15.4. Für Zweitwahlen, deklassierte und Gebrauchtmaterialien wird jede Reklamation nach Lieferung der Artikel, unabhängig davon, ob diese vom Käufer gekauft oder genehmigt wurden oder nicht, ausdrücklich ausgeschlossen.
15.5. Wenn die Beschwerde des Käufers begründet ist, muss der Käufer das fehlerhafte Material nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers auf Kosten des Verkäufers in der vom Verkäufer angegebenen Weise zurücksenden.
15.6. Der Käufer kann niemals das Recht zur Zahlungseinstellung und/oder zum Annullieren einer Vereinbarung mit dem Käufer ganz oder teilweise erlangen.
15.7. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, Mängelrügen anzunehmen, wenn und solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen und/oder sonstigen Verpflichtungen nicht streng nachgekommen ist.

16.
Eigentumsvorbehalt
16.1. Das Eigentum an der gelieferten Ware geht zunächst auf den Käufer über, sobald er alles bezahlt hat, was er dem Verkäufer aus irgendeinem Grund oder jederzeit schuldet.
16.2. Wenn der Käufer der Waren eine oder mehrere Gegenstände herstellt, die Gegenstände mit einer oder mehreren Gegenständen vermischt oder zum Teil einer oder mehrerer anderer Gegenstände macht, erwirbt der Verkäufer zum Zeitpunkt dieses Vorgangs das Eigentum an diesen Gegenständen.
16.3. Der Käufer ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware, solange er keinen Zahlungsrückstand gegenüber dem Verkäufer hat, und zwar im Rahmen seines normalen Geschäftsbetriebes an Dritte zu verkaufen und zu liefern.
Auf erste Aufforderung des Verkäufers überträgt der Käufer die aus diesem Verkauf resultierende Forderung an den Verkäufer, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig nachgekommen ist.

17.
Verpfändung
17.1. Alle vom Verkäufer gelieferten Waren werden vom Verkäufer in (Besitzlosem) Pfand an den Verkäufer übergeben, dies ist eine Sicherheit für die Bezahlung aller Forderungen des Verkäufers an den Käufer, die nicht die gelieferte Ware betreffen.
17.2. Der Käufer erklärt ausdrücklich, dass er zur Verpfändung der in Absatz 1 genannten Gegenstände berechtigt ist und keine beschränkten Rechte an der Ware bestehen.

18.
Stagnation
18.1. Bei einer Stagnation der Arbeit, die nicht auf die Handlungen des Verkäufers oder auf eine Ursache zurückzuführen ist, die auf seine Kosten und Gefahr zurückzuführen ist, werden die daraus resultierenden Kosten, sofern in der Zahlung mehr Stundenlöhne als für die Erfüllung der vereinbarten Leistungen bestehen Arbeiten ohne diese Stagnation wären unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 3 dieser Bedingungen zu dem für den Verkäufer geltenden Stundensatz dem Käufer in Rechnung gestellt.

19.
Höhere Gewalt
19.1. Wenn der Verkäufer aufgrund höherer Gewalt an der Vertragserfüllung gehindert ist, hat er das Recht, die Vertragserfüllung auszusetzen oder die Vereinbarung ganz oder teilweise ohne gerichtliche Intervention zu lösen, ohne zu Schadenersatz oder Garantie verpflichtet zu sein.
19.2. Als höhere Gewalt gilt jeder vom Willen der Parteien unabhängige Umstand, aufgrund dessen die Ausführung des Vertrages nicht mehr möglich ist oder nicht mehr forderbar ist.
19.3. Unter den im vorstehenden Absatz genannten Umständen sind auf jeden Fall die folgenden Faktoren enthalten: Streik, Ausschluss, Feuer, Maschinenstillstand und andere Betriebsstörungen oder -Unterbrechungen, entweder im eigenen Unternehmen des Verkäufers oder bei Lieferanten des Verkäufers, Transportausfälle, Krieg, Blockade, Aufruhr, Epidemien, Überschwemmungen, Stürme, Abwertung und plötzliche Erhöhung der Einfuhrzölle und Verbrauchsteuern und/oder Steuern, an denen das Land des Verkäufers oder ein anderes Land beteiligt ist, aus dem der Verkäufer das für die Lieferung erforderliche Material beschaffen wollte; sowie verzögerte oder verspätete Lieferung von Lieferanten.
19.4. Bei höherer Gewalt schuldet der Verkäufer keine Geldstrafe oder Entschädigung wegen Überschreitung der Lieferzeiten, auch wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.
19.5. Wenn einer der in Absatz 2 und 3 dieses Artikels genannten Umstände eintrifft, der jedoch weniger als sechs Monate dauert, hat der Verkäufer das Recht, die Lieferfrist um die Dauer dieses Umstands zu verlängern.

20.
Haftung
20.1. Der Verkäufer haftet nur für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von ihm oder seinen Untergebenen beruhen.
20.2. Die Haftung des Verkäufers für Folgeschäden wird ausdrücklich ausgeschlossen.
20.3. Die Haftung des Verkäufers ist auch auf den Rechnungsbetrag begrenzt, der sich auf den betreffenden Teil der Bestellung oder Lieferung bezieht.

21.
Informationspflicht
21.1. Der Käufer muss den Verkäufer unverzüglich informieren, sobald sich wichtige Tatsachen hinsichtlich seiner Kreditwürdigkeit ergeben, wie z. B. Pfändung, Aussetzung der Zahlung, Insolvenz, Kontrollübergabe und Liquidation des Geschäfts des Käufers.

22.
Schutzklausel
22.1. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer von allen Kosten, Schäden und Zinsen freizustellen und zu entschädigen, bei denen er als direkte oder indirekte Folge eines Anspruchs Dritter gegen ihn auf einen Schaden entfällt, für den seine Haftung gegenüber dem Käufer in diesen Bedingungen ausgeschlossen wurde oder nach diesen Bedingungen abgelaufen ist.

23.
Geltendes Recht
23.1. Für alle Transaktionen des Verkäufers und für die sich daraus ergebenden Streitigkeiten gilt niederländisches Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts.

24.
Streitigkeiten
24.1. Alle Streitigkeiten, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer in Bezug auf eine Vereinbarung entstehen, werden in erster Linie vom zuständigen Gericht des Bezirks, in dem der Verkäufer oder sein Anwalt niedergelassen ist, beurteilt, unbeschadet der Befugnis des Käufers innerhalb eines Monats nach Eintritt der Streitigkeit das zuständige Gericht nach dem Gesetz zu wählen und unbeschadet der Befugnis des Verkäufers zur Anwendung der üblichen Zuständigkeitsregeln.

25.
Hinterlegung
25.1. Der Wortlaut dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurde beim Gerichtsschreiber des Bezirksgerichts in Dordrecht und in den Büros der Handels- und Fabrikkammer Rivierenland in Tiel eingereicht.

Solines B.V. Buizen & Staal

METAALUNIE-BEDINGUNGEN
Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Koninklijke Metaalunie (niederländische Organisation für Unternehmer in kleinen und mittleren Unternehmen der Metallindustrie)
bezeichnet als METAALUNIE-BEDINGUNGEN, früher als SMECOMA-BEDINGUNGEN bezeichnet,
am 1. Januar 2008 beim Gerichtsschreiber des Bezirksgerichts in Rotterdam eingereicht.
Herausgegeben von der Koninklijke Metaalunie, Postfach 2600, NL-3430 GA Nieuwegein.
©Koninklijke Metaalunie

 

1. Anwendbarkeit
1.1. Diese Bedingungen gelten für alle Angebote von Mitgliedern der Koninklijke Metaalunie, für alle getroffenen Vereinbarungen und für alle daraus resultierenden Vereinbarungen.
1.2. Der Anbieter/Lieferant ist das Metaalunie-Mitglied, das diese Bedingungen anwendet. Dies wird als Auftragnehmer bezeichnet. Die andere Partei wird als Auftraggeber bezeichnet.
1.3. Bei einem Konflikt zwischen dem Inhalt des zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer geschlossenen Vertrages und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die Bestimmungen des Vertrags.
1.4. Diese Bedingungen dürfen nur von Mitgliedern der Koninklijke Metaalunie verwendet werden.

2. Angebote
2.1. Alle Angebote sind freibleibend.
2.2. Wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer Informationen, Zeichnungen usw. zur Verfügung stellt, kann der Auftragnehmer die Richtigkeit davon übernehmen und sein Angebot darauf stützen.
2.3. Die im Angebot genannten Preise basieren auf Lieferung ab Werk “ex Works” gemäß Incoterms 2000.
Die Preise enthalten keine Umsatzsteuer und Verpackung.
2.4. Wird sein Angebot nicht angenommen, hat der Auftragnehmer das Recht, alle Kosten in Rechnung zu stellen, die er dem Auftraggeber gegenüber abgegeben hat.

3. Rechte an geistigem Eigentum
3.1. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, behält sich der Auftragnehmer das Urheberrecht und alle gewerblichen Schutzrechte an den von ihm unterbreiteten Angeboten, Entwürfen, Abbildungen, Zeichnungen, (Test-)Modellen, Software usw. vor.
3.2. Die Rechte an den in Absatz 1 genannten Daten bleiben Eigentum des Auftragnehmers, unabhängig davon, ob dem Auftraggeber die Erstellung dieser Daten in Rechnung gestellt wurde. Diese Daten dürfen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers nicht kopiert, verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden. Der Auftraggeber schuldet dem Auftragnehmer eine Geldstrafe von 25.000 € pro Verstoß gegen diese Bestimmung. Diese Strafe kann zusätzlich zu einer Entschädigung nach dem Gesetz verlangt werden.
3.3. Der Auftraggeber muss die ihm gemäß Absatz 1 übermittelten Daten auf erstes Anfordern innerhalb der vom Auftragnehmer gesetzten Frist zurückgeben. Bei einem Verstoß gegen diese Bestimmung schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Geldstrafe von € 1.000 pro Tag. Diese Strafe kann zusätzlich zu einer Entschädigung nach dem Gesetz verlangt werden.

4. Beratung, Designs und Materialien
4.1. Der Auftraggeber kann aus Beratungen und Informationen, die er vom Auftragnehmer erhält, keine Rechte ableiten, wenn diese nicht direkt mit der Abtretung zusammenhängen.
4.2. Der Auftraggeber ist für die Zeichnungen, Berechnungen, Entwürfe und Zeichnungen verantwortlich, die von ihm oder in seinem Auftrag angefertigt wurden
für die funktionelle Eignung der von ihm oder in seinem Namen vorgeschriebenen Materialien.
4.3. Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von jeglichen Ansprüchen Dritter in Bezug auf die Verwendung von Zeichnungen, Berechnungen, Entwürfen, Materialien, Mustern, Modellen und dergleichen frei, die vom Auftraggeber oder im Auftrag des Auftraggebers bereitgestellt werden.
4.4. Der Auftraggeber kann die Materialien, die der Auftragnehmer verwenden möchte, vor seiner Verarbeitung auf eigene Rechnung prüfen. Wenn der Auftragnehmer hiermit
Schaden erleidet, wird dies auf Rechnung des Auftraggebers gehen.

5. Lieferzeit
5.1. Die Lieferzeit und/oder Ausführungsfrist werden vom Auftragnehmer ungefähr bestimmt.
5.2. Bei der Festlegung der Liefer- und/oder Ausführungsfrist geht der Auftragnehmer davon aus, dass er den Auftrag unter den ihm damals bekannten Umständen ausführen kann.
5.3. Die Liefer- und/oder Durchführungsfrist beginnt erst, wenn alle kaufmännischen und technischen Einzelheiten vereinbart sind, alle erforderlichen Daten, endgültigen, genehmigten Zeichnungen usw. im Besitz des Auftragnehmers sind, die vereinbarte (Frist) Zahlung eingegangen ist und die erforderlichen Voraussetzungen für die Ausführung des Auftrages erfüllt sind.
5.4. a. Wenn andere Umstände vorliegen, als dem Auftragnehmer bei der Festlegung der Lieferzeit und/oder der Ausführungsfrist bekannt sind, kann der Auftragnehmer die Lieferzeit und/oder die Ausführungszeit um die Zeit verlängern, die zur Ausführung des Auftrags unter diesen Umständen
erforderlich ist. Wenn die Arbeit nicht in der Planung
des Auftragnehmers eingebaut werden kann, wird diese umgesetzt, sobald seine Planung dies zulässt.
b. Bei Mehrarbeit verlängert sich die Lieferzeit bzw. Ausführungszeit um die Zeit, die erforderlich ist, um die Materialien und Teile hierfür zu liefern und die Zusatzarbeit auszuführen. Wenn die zusätzlichen Arbeiten nicht in den Zeitplan des Auftragnehmers einbezogen werden können, werden die Arbeiten ausgeführt, sobald die Planung dies zulässt.
c. Bei Aussetzung von Verpflichtungen des Auftragnehmers verlängert sich die Lieferfrist und/oder die Ausführungsfrist um die Dauer der Aussetzung. Wenn die Fortsetzung der Arbeit nicht in den Zeitplan des Auftragnehmers aufgenommen werden kann, werden die Arbeiten ausgeführt, sobald die Planung dies zulässt.
d. Bei schlechtem Wetter verlängert sich die Lieferzeit und/oder die Ausführungsfrist mit der daraus resultierenden Verzögerung.
5.5. Eine Überschreitung der vereinbarten Liefer- und/oder Durchführungsfrist berechtigt in keinem Fall zu Schadensersatz, es sei denn, dies wurde schriftlich vereinbart.

6. Risikoübergang
6.1. Die Lieferung erfolgt ab Werk “ex Works” gemäß Incoterms 2000; Das Risiko der Produkte geht zu dem Zeitpunkt über, in dem der Auftragnehmer es dem Auftraggeber zur Verfügung stellt.
6.2. Ungeachtet der Bestimmungen des vorstehenden Absatzes können der Auftraggeber und der Auftragnehmer vereinbaren, dass der Auftragnehmer den Transport übernimmt. Die Gefahr der Lagerung, des Ladens, des Transports und des Entladens liegt in diesem Fall auch beim Auftraggeber. Der Auftraggeber kann sich gegen diese Risiken versichern

6.3. Wenn eine Inzahlungnahme erfolgt und der Kunde die Ware zum Umtausch bis zur Auslieferung der neuen Sache weiterverwendet, bleibt die Gefahr des Umtauschs der Ware bis zu dem Zeitpunkt beim Kunden, bis er sie dem Auftragnehmer übergeben hat.

7. Preisänderung
7.1. Eine nach Abschluss des Vertrags entstehende Erhöhung der kostenbestimmenden Faktoren kann vom Auftragnehmer an den Auftraggeber weitergegeben werden, wenn die Erfüllung des Vertrages zum Zeitpunkt der Erhöhung noch nicht abgeschlossen ist.
7.2. Der Kunde ist verpflichtet, die in Absatz 1 genannte Preiserhöhung gleichzeitig mit der Zahlung des Hauptbetrags oder der nächsten vereinbarten Zahlungsfrist zu zahlen.
7.3. Wird die Ware vom Auftraggeber geliefert und ist der Auftragnehmer bereit, sie zu verwenden, kann der Auftragnehmer maximal 20% des Marktpreises der gelieferten Ware in Rechnung stellen.

8. Undurchführbarkeit des Auftrags
8.1. Der Auftragnehmer hat das Recht, die Erfüllung seiner Verpflichtungen auszusetzen, wenn er aufgrund von Umständen, die bei Abschluss des Vertrages nicht zu erwarten waren und die außerhalb seiner Kontrolle liegen, an der Erfüllung seiner Verpflichtungen vorübergehend gehindert wird.
8.2. Unter Umständen, die der Auftragnehmer nicht erwarten konnte und die außerhalb seiner Kontrolle liegen, umfassen die Umstände die Tatsache, dass die Lieferanten und/oder Unterauftragnehmer des Auftragnehmers ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, dem Wetter, Erdbeben, Feuer, Verlust oder Diebstahl von Werkzeugen, Verlust von zu verarbeitendem Material, Straßensperren, Streiks oder Arbeitsunterbrechungen sowie Import- oder Handelsbeschränkungen.
8.3. Der Auftragnehmer ist nicht mehr zum Aussetzen berechtigt, wenn die vorübergehende Unfähigkeit mehr als sechs
Monate gedauert hat. Der Vertrag kann nur nach Ablauf dieser Frist und nur für den Teil der noch nicht erfüllten Verpflichtungen gekündigt werden. In diesem Fall haben die Parteien keinen Anspruch auf Entschädigung für den durch die Auflösung entstandenen Schaden.

9. Umfang der Arbeit
9.1. Der Kunde muss sicherstellen, dass alle für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Lizenzen, Ausnahmen und sonstigen Entscheidungen rechtzeitig erlangt werden.
9.2 Der Preis für die Arbeit beinhaltet nicht:
a. die Kosten für Vorarbeiten, Rammarbeiten, Hacken, Brechen, Gründungsarbeiten, Maurerarbeiten, Tischlerarbeiten, Verputzen, Malen, Tapezieren, Reparaturen oder andere Bauarbeiten;
b. die Kosten für den Anschluss von Gas-, Wasser-, Strom- oder anderen Infrastruktureinrichtungen;
c. die Kosten für die Verhinderung oder Begrenzung von Schäden an auf der Arbeit befindlichen Waren;
d. die Kosten für die Entfernung von Material, Baumaterial oder Abfall;
e. Reise- und Aufenthaltskosten.

10. Änderungen in der Arbeit
10.1. Änderungen in der Arbeit führen auf jeden Fall zu mehr oder weniger Arbeit, wenn:
a. das Design, die Spezifikationen oder Spezifikationen sich ändern;
b. die vom Kunden zur Verfügung gestellten Informationen nicht der Realität entsprechen;
c. die geschätzten Mengen um mehr als 10% abweichen.
10.2. Die Mehrarbeit wird auf der Grundlage des Werts der preisbestimmenden Faktoren berechnet, die zum Zeitpunkt der Zusatzarbeit gelten.
Weniger Arbeit wird nach dem Wert der preisbestimmenden Faktoren abgerechnet, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gelten.
10.3. Wenn der Restbetrag der wenigere Arbeit den der Mehrarbeit übersteigt, kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber in der Schlussabrechnung 10% des Differenzbetrags in Rechnung stellen. Diese Bestimmung gilt nicht für weniger Arbeiten, die auf eine Anfrage des Auftragnehmers zurückzuführen sind.

11. Ausführung der Arbeit
11.1. Der Auftraggeber stellt sicher, dass der Auftragnehmer seine Arbeit ungestört und zum vereinbarten Zeitpunkt ausführen kann und dass er bei der Ausführung seiner Arbeit über die notwendigen Einrichtungen verfügt, zum Beispiel:
– Gas, Wasser und Strom;
– Heizung;
– abschließbarer Trockenraum;
– Maßnahmen, die nach dem Arbeitsbedingungengesetz und den Verordnungen vorgeschrieben sind.

11.2. Der Kunde haftet für alle Schäden, unter
anderem als Folge von Verlust, Diebstahl, Verbrennung oder Beschädigung von Waren des Auftragnehmers, des Auftraggebers und/oder Dritter, wie Werkzeuge und Materialien, die für die Arbeit bestimmt sind, die sich an dem Ort befinden, an dem die Arbeit ausgeführt oder an einem anderen vereinbarten Ort.
11.3. Kommt der Auftraggeber seinen in den vorstehenden Abschnitten beschriebenen Verpflichtungen nicht nach und kommt es zu Verzögerungen bei der Ausführung der Arbeiten, werden die Arbeiten ausgeführt, sobald der Auftraggeber alle seine Verpflichtungen erfüllt und die Planung des Auftragnehmers dies zulässt. Der Auftraggeber haftet für alle Schäden, die sich aus der Verspätung für den Auftragnehmer ergeben.

12. Abschluss der Arbeit
12.1. Die Arbeit gilt als abgeschlossen, wenn:
a. der Auftraggeber die Arbeit genehmigt hat;
b. Die Arbeit vom Auftraggeber in Gebrauch genommen wurde. Wenn der Auftraggeber einen Teil der Arbeit in Gebrauch nimmt, gilt dieser Teil als abgeschlossen;
c. der Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilt hat, dass die Arbeiten abgeschlossen sind, und der Auftraggeber nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Mitteilung schriftlich mitgeteilt hat, ob die Arbeit genehmigt wurde oder nicht;
d. Der Auftraggeber die Arbeiten nicht genehmigt wegen geringfügiger Mängel oder fehlender Teile, die innerhalb von 30 Tagen repariert oder geliefert werden können und die die Inbetriebnahme der Arbeiten nicht beeinträchtigen.
12.2. Stimmt der Auftraggeber der Arbeit nicht zu, ist er verpflichtet, dies dem Auftragnehmer schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen.
12.3. Wenn der Auftraggeber die Arbeit nicht genehmigt, gibt er dem Auftragnehmer die Möglichkeit, die Arbeit zu wiederholen. Die Bestimmungen dieses Artikels sind dann wieder anwendbar.
12.4. Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter für Schäden an nicht gelieferten Teile der Arbeit durch die Nutzung bereits gelieferter Teile der Arbeit frei.

13. Haftung
13.1. Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die dem Auftraggeber entstehen und die unmittelbare und ausschließliche Folge eines dem Auftragnehmer zuzurechnenden Mangels sind.
Entschädigung kann jedoch nur für den Schaden geltend gemacht werden, für den der Auftragnehmer versichert ist oder angemessen versichert gewesen wäre.
13.2. Kann der Auftragnehmer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine oder nicht zu angemessenen Bedingungen eine Versicherung im Sinne von Absatz 1 abschließen oder diese unter angemessenen Bedingungen nachträglich verlängern, ist der Schadensersatz auf die Höhe des Schadens begrenzt der dem Auftragnehmer für die vorliegende Vereinbarung in Rechnung gestellt wurde (ohne Mehrwertsteuer).
13.3. Nicht erstattungsfähig:
a. Handelsverlust einschließlich zum Beispiel Stagnationsschaden und entgangenen Gewinn. Der Auftraggeber muss sich auf Wunsch gegen diesen Schaden versichern;
b. Aufsichtsschaden. Unter Aufsichtschäden werden unter anderem Schäden verstanden, die durch oder während der Ausführung der Arbeit an bearbeiteten Gegenständen oder an Gegenständen verursacht werden, die sich in der Nähe des Ortes befinden, an dem die Arbeit ausgeführt wird. Der Auftraggeber muss sich auf Wunsch gegen diesen Schaden versichern;
c. Schäden, die durch Vorsatz oder vorsätzliche Rücksichtslosigkeit von Hilfspersonen oder nicht leitenden Angestellten des Auftragnehmers verursacht werden.
13.4. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden an Material, das vom Auftraggeber oder im Auftrag des Auftraggebers infolge unsachgemäßer Verarbeitung geliefert wird. Auf Verlangen des Auftraggebers führt der Auftragnehmer die Verarbeitung erneut durch, wobei neues Material vom Auftraggeber für sein Konto bereitgestellt wird.
13.5 Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter aufgrund einer Produkthaftung infolge eines Mangels eines vom Auftraggeber an einen Dritten gelieferten Produktes frei, das (teilweise) aus vom Auftragnehmer gelieferten Produkten und/oder Materialien bestand.

14. Gewährleistung
14.1. Der Auftragnehmer garantiert die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Leistung für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Lieferung.
14.2. Wenn die vereinbarte Leistung aus Auftragsarbeiten besteht, garantiert der Auftragnehmer die Zuverlässigkeit der gelieferten Konstruktion und des verwendeten Materials für den in Absatz 1 genannten Zeitraum, sofern er sich frei entscheiden konnte. Wenn sich herausstellt, dass die gelieferte Konstruktion und/oder das verwendete Material nicht zuverlässig ist, wird der Auftragnehmer sie reparieren oder austauschen. Die Teile, die beim Auftragnehmer repariert oder vom Auftragnehmer ausgetauscht werden, sind frachtfrei an den Auftragnehmer zu senden. Demontage und Montage dieser Teile sowie etwaige Reise- und Unterbringungskosten gehen zu Lasten des Kunden.
14.3. Wenn die vereinbarte Leistung (teilweise) aus der Verarbeitung des vom Kunden zur Verfügung gestellten Materials besteht, gewährleistet der Auftragnehmer die Zuverlässigkeit der durchgeführten Verarbeitung für den in Absatz 1 genannten Zeitraum. Wenn sich herausstellt, dass ein Vorgang nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, trifft der Auftragnehmer die Wahl, ob er:
– den Vorgang erneut ausführt. In diesem Fall muss der Auftraggeber neues Material auf eigene Rechnung bereitstellen;
– den Defekt behebt. In diesem Fall muss der Auftraggeber das Material frachtfrei an den Auftragnehmer zurückgeben;
– dem Kunden einen anteiligen Rechnungsbetrag gutschreiben.
14.4. Wenn die vereinbarte Leistung aus der Lieferung einer Ware besteht, garantiert der Auftragnehmer die Unversehrtheit des Liefergegenstandes während des in Absatz 1 genannten Zeitraums. Wenn sich herausstellt, dass die Lieferung nicht zufriedenstellend war, muss der Artikel frachtfrei an den Auftragnehmer zurückgesandt werden. Danach entscheidet der Auftragnehmer, ob er:
– die Ware wiederherstellt;
– die Ware ersetzt;
– dem Kunden einen anteiligen Rechnungsbetrag gutschreiben.
14.5. Besteht die vereinbarte Leistung (teilweise) aus der Installation und/oder Montage eines Liefergegenstandes, so garantiert der Auftragnehmer für den in Absatz 1 genannten Zeitraum die Zuverlässigkeit der Installation und/oder Montage. Wenn sich herausstellt, dass die Installation und/oder Montage nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, wird der Auftragnehmer dies reparieren. Anfallende Reise- und Unterbringungskosten gehen zu Lasten des Kunden.
14.6. Für die Teile, für die der Auftraggeber und der Auftragnehmer dies ausdrücklich schriftlich vereinbart haben, gilt die Herstellergarantie. Wenn der Kunde die Möglichkeit hatte, den Inhalt der Herstellergarantie zu beachten, ersetzt diese die Garantie auf der Grundlage dieses Artikels.
14.7. Der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer in jedem Fall die Möglichkeit bieten, einen Mangel zu beheben und/oder den Vorgang erneut durchzuführen.
14.8. Der Auftraggeber kann die Garantie erst dann geltend machen, wenn er seine Verpflichtungen gegenüber dem Auftragnehmer erfüllt hat.
14.9. a. Es wird keine Garantie gegeben, wenn Mängel auf Folgendes zurückzuführen sind:
– normaler Verschleiß;
– unsachgemäße Verwendung;
– nicht oder falsch durchgeführte Wartung;
– Installation, Montage, Änderung oder Reparatur durch den Auftraggeber oder durch Dritte.
b. Es wird keine Garantie für gelieferte Waren übernommen, die zum Zeitpunkt der Lieferung nicht neu waren, oder auf vom Kunden vorgeschriebene oder von ihm oder in dessen Auftrag gelieferte Waren;
c. Es wird keine Garantie für die Prüfung und/oder Reparatur von Waren des Kunden übernommen.

Artikel 15: Beschwerden
Der Auftraggeber kann keinen Mangel der Leistung mehr geltend machen, wenn er nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Feststellung des Mangels beim Auftragnehmer einen schriftlichen Anspruch eingereicht hat oder vernünftigerweise hätte feststellen können.

Artikel 16: Nicht gekaufte Waren
Wenn die Waren nach Ablauf der Lieferfrist nicht gekauft wurden, stehen diese dem Auftraggeber zur Verfügung.
Nicht gekaufte Gegenstände werden auf Kosten und Risiko des Auftraggebers gelagert. Der Auftragnehmer kann jederzeit von der Ermächtigung gemäß Abschnitt 6:90 des niederländischen Zivilgesetzbuchs Gebrauch machen.

Artikel 17: Zahlung
17.1. Die Zahlung erfolgt am Ort der Niederlassung des Auftragnehmers oder auf einem vom Auftragnehmer angegebenen Konto.
17.2. Wenn nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Zahlung wie folgt:
a. Barzahlung beim Verkauf;
b. mit Ratenzahlung:
– 40% des Gesamtpreises bei Auftrag;
– 50% des Gesamtpreises nach Lieferung des Materials oder wenn die Lieferung des Materials nach Beginn der Arbeiten nicht in den Auftrag einbezogen wird;
– 10% des Gesamtpreises nach Fertigstellung;
c. in allen anderen Fällen innerhalb von dreißig Tagen nach Rechnungsdatum.
17.3. Unabhängig von den vereinbarten Zahlungsbedingungen ist der Auftraggeber verpflichtet, auf Verlangen des Auftragnehmers ausreichende Sicherheiten für die Zahlung bereitzustellen. Kommt der Kunde dieser nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, gerät er sofort in Verzug. In diesem Fall hat der Auftragnehmer das Recht, den Vertrag aufzulösen und seinen Schaden vom Auftraggeber zurückzufordern.
17.4. Das Recht des Auftraggebers zur Begleichung seiner Forderungen gegen den Auftragnehmer ist ausgeschlossen, es sei denn, es liegt ein Konkurs des Auftragnehmers vor oder die gerichtliche Umschuldung des Auftragnehmers ist anwendbar.
17.5. Der volle Zahlungsanspruch ist sofort fällig und zahlbar, wenn:
a. eine Zahlungsfrist überschritten wurde;
b. der Kunde in Konkurs gegangen ist oder Aussetzung der Zahlungen beantragt;
c. Beschlagnahme von Waren oder Forderungen des Auftraggebers erhoben wird;
d. Auftraggeber (Firma) aufgelöst oder liquidiert wird;
e. Auftraggeber (natürliche Person) den Antrag auf Zulassung zur gerichtlichen Umschuldung stellt, unter Vormundschaft gestellt wird oder stirbt.
17.6. Wenn die Zahlung nicht innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist erfolgt ist, verschuldet der Auftraggeber
dem Auftragnehmer sofort Zinsen. Die Zinsen betragen 12% pro Jahr, entsprechen aber den gesetzlichen Zinsen, wenn sie höher sind. Bei der Zinsberechnung wird ein Teil des Monats als voller Monat betrachtet.
17.7. Wenn die Zahlung nicht innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist erfolgt ist, schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle außergerichtlichen Kosten mit einem Minimum von 75,= €. Die Kosten werden anhand der folgenden Tabelle berechnet:
über die ersten 3.000,= € 15%
über das Vielfache bis 6.000,= € 10%
über das Vielfache bis zu 15.000,= € 8%
über das Vielfache bis zu 60.000,= € 5%
über das Vielfache ab 60.000,= € 3%

Sind die tatsächlichen außergerichtlichen Kosten höher als die vorstehende Berechnung, sind die tatsächlichen Kosten geschuldet.
17.8. Ist der Auftragnehmer erfolgreich in einem Gerichtsverfahren, so trägt der Auftraggeber alle im Zusammenhang mit diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Artikel 18: Eigentumsvorbehalt und Pfandrecht
18.1. Nach der Lieferung bleibt der Auftragnehmer Eigentümer der gelieferten Ware, solange der Auftraggeber:
a. seine Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung oder ähnlichen Vereinbarungen nicht erfüllt oder nicht erfüllen wird;
b. nicht für Arbeiten zahlt oder zahlen wird, die aufgrund solcher Vereinbarungen ausgeführt sind oder ausgeführt werden sollen;
c. Ansprüche, die sich aus der Nichterfüllung der vorgenannten Vereinbarungen ergeben, wie Schäden, Strafen, Zinsen und Kosten, nicht bezahlt wurden.
18.2. Solange ein Eigentumsvorbehalt der gelieferten Ware besteht, darf der Auftraggeber sie nicht außerhalb seines normalen Geschäftsbetriebs belasten.
18.3. Nachdem der Auftragnehmer seinen Eigentumsvorbehalt geltend gemacht hat, kann er die gelieferte Ware zurücknehmen. Der Auftraggeber gestattet dem Auftragnehmer, den Ort einzugeben, an dem sich diese Gegenstände befinden.
18.4. Kann sich der Auftragnehmer nicht auf seinen Eigentumsvorbehalt berufen, weil die gelieferte Ware vermischt, verformt oder verfolgt worden ist, ist der Auftraggeber verpflichtet, die neu gebildete Ware an den Auftragnehmer zu verpfänden.

Artikel 19: Kündigung
Möchte der Auftraggeber den Vertrag auflösen, ohne dass ein Mangel des Auftragnehmers vorliegt und der Auftragnehmer damit einverstanden ist, wird der Vertrag einvernehmlich gekündigt. In diesem Fall hat der Auftragnehmer Anspruch auf Entschädigung für alle finanziellen Verluste, wie etwa Verluste, entgangenen Gewinn und entstandene Kosten.

20. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
20.1. Es gilt niederländisches Recht.
20.2. Das Wiener Kaufrecht (CISG) findet keine Anwendung und auch keine andere internationale Regelung, deren Ausschluss zulässig ist.
20.3. Nur der niederländische Zivilrichter, der für den Geschäftssitz des Auftragnehmers zuständig ist, nimmt Streitfälle zur Kenntnis, es sei denn, dies verstößt gegen zwingendes Recht. Der Auftragnehmer kann von dieser Gerichtsbarkeitsregel abweichen und die gesetzlichen Gerichtsstände anwenden.
20.4. Die Parteien können sich auf eine andere Form der Streitbeilegung wie Schiedsverfahren oder Mediation einigen.

tab 2